Договор подряда с закупкой материала рамочный

договор подряда с закупкой материала рамочный

В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика. 3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. 3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.


Вниманиеattention
Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах).

Заказчик приступает к приемке Объекта в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.

4.3. В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.


п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т. п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

Типовой договор поставки товара

Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

ч.
НДС (18%) в размере рубля копеек, и включает в себя стоимость поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которая составляет руб., в том числе НДС (18%) в сумме руб., и не подлежит изменению в период действия настоящего Договора. Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС.

Договор подряда с закупкой материала рамочный

Как правило, стороны для закрепления условий выполнения конкретных видов работ подписывают отдельные соглашения:

  • дополнительные соглашения (см., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 21 июня 2012 г. по делу № А56-43161/2011 ( определением ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № ВАС-9110/12 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора), Третьего арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2014 г. по делу № А33-3291/2013);
  • сметы (см., например, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2014 г. по делу № А33-8727/2012);
  • локальные сметные расчеты (см., например, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2013 г.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс работ, включая проектные работы, монтажные работы по реконструкции карусельного станка с поставкой оборудования и материалов на объект Шатурская ГРЭС (далее – Объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 5 настоящего Договора.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.

Договору (приложение №3);

2.2.15. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах -4» (Приложение к настоящему Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

2.2.16. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо невозможность завершения их в срок.

2.2.17. За 5 (пять) календарных дней до начала работ подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней по окончании срока действия.

2.2.18. Осуществлять доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложение к настоящему Договору), в т. ч.

Подрядчик несет юридическую ответственность за выполнение природоохранного законодательства.

2.2.23. Подрядчик до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

2.2.24. Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами»;

2.2.25. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства работ;

2.3.2. Передать Подрядчику объект в пригодном для выполнения работ состоянии.

— если Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков согласованного Графика производства работ (Приложение к настоящему Договору), а также, если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой;

— если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, уплатив ему часть установленной п.

Не является «рамочным», а простым гражданско-правовым договором, так как определены все условия: срок действия, ассортимент, цена, объем.

По 223-ФЗ обычно торгуется – предельная цена договора не подлежит изменению, торгуется только «прайс-лист» (либо пропорционально, либо по позициям (сложно и неудобно, потенциально ведет к недобросовестным действиям со стороны Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей))).

Если Заказчик, в договоре пропишет, что Поставка осуществляется по конкретным заявкам участника, это не рамочный договор, а нормальный договор с выборкой, здесь никаких сложностей нет, он торгуется как обычно, может торговаться как прайс-лист.

Например, у Заказчика есть 3 миллиона рублей, которые ему нужно потратить на продукты питания, примерно 50 позиций, не понятно какие позиции, и в каком объеме, но не более чем на 3 миллиона рублей.

Стороны заключают рамочный договор на выполнение работ по изготовлению вещей, в котором вопросы о сроке, конкретных видах работ и их стоимости согласованы. При этом приложением к договору являются прайс-листы подрядчика на изготовление таких вещей.

2.
Заказчик направляет подрядчику заказы, в которых указывает наименование и количество нужных ему вещей, руководствуясь информацией из прайс-листов.

3. Подрядчик изготавливает нужное количество вещей в сроки, указанные в рамочном договоре, передает их заказчику вместе с актом сдачи-приемки работ.

Таким образом, условие о конкретном количестве вещей, потребовавшихся заказчику в определенный момент, детализируется и уточняется сторонами после заключения рамочного договора, который создал базу для взаимодействия сторон.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *